欧美成人hd丨狠狠天堂丨欧美日产成人高清视频丨亚洲欧美日韩愉拍自拍丨69免费视频丨歪歪爽蜜臀av久久精品人人丨精品国色天香一卡2卡3卡丨性欧美丰满熟妇xxxx性久久久丨老司机午夜免费福利丨粗大挺进尤物人妻中文字幕丨网红福利视频丨97久久人人超碰caoprom欧美丨日韩经典午夜福利发布丨老女人激情视频丨国产精品77777丨天堂婷婷丨欧美色图30p丨国产产无码乱码精品久久鸭丨综合激情在线丨国产精品21p

原告北京真視通科技股份有限公司（以下稱真視通公司）與被告三邊俱樂(lè)部管理（北京）有限公司（以下稱三邊俱樂(lè)部公司）建設(shè)工程合同糾紛一案，本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。真視通公司的委托訴訟代理人高巧花、孫艷華，三邊俱樂(lè)部公司的委托訴訟代理人李貝貝到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)

暫無(wú)數(shù)據(jù)

真視通公司向本院提出訴訟請(qǐng)求：要求三邊俱樂(lè)部公司支付工程款320714.92元。事實(shí)和理由：2020年8月21日，真視通公司與三邊俱樂(lè)部公司就位于北京市朝陽(yáng)區(qū)鵬潤(rùn)大廈的三邊會(huì)所弱電工程項(xiàng)目簽署了《鵬潤(rùn)大廈三邊會(huì)所弱電工程施工合同》，合同金額共計(jì)320714.92元。真視通公司嚴(yán)格按照合同約定履行了弱電項(xiàng)目的電氣配管、線纜敷設(shè)、橋架安裝義務(wù)。2019年11月4日，三邊俱樂(lè)部公司的工程中心、設(shè)計(jì)中心、成本中心對(duì)真視通公司實(shí)際完成工程量進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。但三邊俱樂(lè)部公司并未按約定向真視通公司支付工程款，經(jīng)真視通多次催要未果，故訴至法院。 三邊俱樂(lè)部公司辯稱，不同意真視通公司的訴訟請(qǐng)求。雙方于2020年8月21日簽訂施工合同，對(duì)付款時(shí)間和條件進(jìn)行了約定。但雙方并未辦理結(jié)算，工程實(shí)際產(chǎn)值未確定，且真視通公司并未向三邊俱樂(lè)部公司提供發(fā)票，故合同約定的付款條件未成就，三邊俱樂(lè)部公司無(wú)須支付工程款。 當(dāng)事人圍繞訴訟請(qǐng)求依法提交了證據(jù)，本院組織當(dāng)事人進(jìn)行了證據(jù)交換和質(zhì)證。對(duì)當(dāng)事人無(wú)爭(zhēng)議的證據(jù)，本院予以確認(rèn)并在卷佐證。 根據(jù)當(dāng)事人陳述和經(jīng)審查確認(rèn)的證據(jù)，本院認(rèn)定事實(shí)如下： 2020年8月21日，三邊俱樂(lè)部公司作為甲方與真視通公司作為乙方簽訂《鵬潤(rùn)大廈三邊會(huì)所弱電工程施工合同》，約定乙方承包甲方鵬潤(rùn)大廈三邊會(huì)所弱電工程（以下稱涉訴工程），承包范圍包括電氣配管、線纜敷設(shè)、橋架安裝。其中關(guān)于工期約定，工期總?cè)諝v天數(shù)為332日，計(jì)劃開(kāi)工日期和計(jì)劃竣工日期均未填寫(xiě)。關(guān)于合同價(jià)款及支付約定，合同價(jià)格形式為固定包干總價(jià)，金額為320714.92元，其中不含稅價(jià)款為283818.51元、增值稅金額為36896.41元；合同價(jià)款中無(wú)預(yù)付款、進(jìn)度款、竣工款、質(zhì)保金等，只包括結(jié)算款，就結(jié)算款約定合同簽訂完成且結(jié)算完成后30個(gè)工作日內(nèi)甲方支付至結(jié)算價(jià)款的100%，該款項(xiàng)支付前，乙方向甲方提供結(jié)算價(jià)款100%的增值稅專用發(fā)票，在甲方每次付款前，乙方應(yīng)向甲方提供符合甲方項(xiàng)目所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)要求等額合法有效的增值稅專用發(fā)票及書(shū)面請(qǐng)款報(bào)告，否則甲方有權(quán)拒絕支付款項(xiàng)并不視為違約。關(guān)于各方代表約定，甲方項(xiàng)目代表為潘某某，乙方項(xiàng)目經(jīng)理為孫艷華。 合同第四部分為合同附件，包括廉潔合作協(xié)議書(shū)、工程指令變更資料、三邊會(huì)所弱電項(xiàng)目合同價(jià)格匯總表、乙方有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。其中，工程指令變更材料包括： 1.2016年5月9日的工程指令，顯示指令主題為關(guān)于鵬潤(rùn)大廈分會(huì)所項(xiàng)目中式包間內(nèi)兩個(gè)音箱移至文墨區(qū)和會(huì)所增加網(wǎng)線及電話線事宜。 2.2016年5月9日的工作聯(lián)絡(luò)函，顯示由三邊俱樂(lè)部公司發(fā)送給國(guó)美地產(chǎn)集團(tuán)，內(nèi)容為關(guān)于國(guó)美藝術(shù)空間增加網(wǎng)線和電話線事宜。 3.2016年5月6日的工作聯(lián)絡(luò)函，顯示由三邊俱樂(lè)部公司發(fā)送給國(guó)美城市集團(tuán)工程高某某，內(nèi)容為關(guān)于鵬潤(rùn)大廈分會(huì)所二層中式包間兩個(gè)音箱移至文墨區(qū)的事宜。 4.2016年5月5日的工作聯(lián)絡(luò)函，顯示由三邊俱樂(lè)部公司發(fā)送給國(guó)美城市集團(tuán)工程高某某／設(shè)計(jì)許某某，內(nèi)容為關(guān)于鵬潤(rùn)大廈分會(huì)所夾層增加窗戶和文墨區(qū)增加。 5.2015年8月21日的安全檢查記錄表，顯示主送單位為北京弘高建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司，抄送真視通公司等五家公司，安全問(wèn)題包括工地建筑材料碼放混亂、建筑垃圾未及時(shí)清理等。 6.2015年8月27日的工作聯(lián)系單，顯示工程名稱為國(guó)美三邊俱樂(lè)部鵬潤(rùn)大廈分會(huì)所精裝修工程，事由為關(guān)于抗戰(zhàn)勝利閱兵期間加強(qiáng)管理事宜。 7.2016年4月15日的工程指令，顯示指令主題為關(guān)于鵬潤(rùn)大廈分會(huì)所項(xiàng)目460酒窖吧臺(tái)增加電視，指定類型為現(xiàn)場(chǎng)工程指令，主送真視通公司，抄送三邊俱樂(lè)部公司。 8.2016年5月19日的工程指令，顯示指令主題為政要會(huì)議室投影機(jī)安裝位置與燈具安裝位置重疊修改投影機(jī)方案確認(rèn)事宜，指定類型為現(xiàn)場(chǎng)工程指令，主送真視通公司，抄送三邊俱樂(lè)部公司。 9.2015年12月7日的三邊會(huì)所弱電工程（工程聯(lián)系單），顯示由真視通公司發(fā)送給國(guó)美地產(chǎn)北京城市公司，內(nèi)容為政要會(huì)議室投影機(jī)安裝位置與燈具安裝位置沖突，修改方案確定事宜。 10.2016年4月14日的工作聯(lián)絡(luò)函，顯示由三邊俱樂(lè)部公司發(fā)送給國(guó)美地產(chǎn)設(shè)計(jì)中心，內(nèi)容為關(guān)于鵬潤(rùn)會(huì)所460酒窖吧臺(tái)背柜事宜。 11.2016年6月9日的工程指令，顯示指令主題為關(guān)于鵬潤(rùn)大廈分會(huì)所項(xiàng)目德州撲克房間內(nèi)增加電視點(diǎn)位的事宜，主送真視通公司，抄送三邊俱樂(lè)部公司。 12.2016年6月7日的工作聯(lián)絡(luò)函，顯示由三邊俱樂(lè)部公司發(fā)送給國(guó)美地產(chǎn)設(shè)計(jì)中心，內(nèi)容為德州撲克房間內(nèi)增加電視點(diǎn)位事宜。 13.2019年11月4日的三邊俱樂(lè)部弱電工程現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)情況說(shuō)明，內(nèi)容為：“2019年11月1日由國(guó)美地產(chǎn)精裝修事業(yè)部組織了工程中心、設(shè)計(jì)中心、成本中心和施工單位對(duì)鵬潤(rùn)大廈三邊俱樂(lè)部弱電工程實(shí)際完成工程量情況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)工作。核實(shí)情況如下：1.弱電集成、衛(wèi)星及有線電視、門禁系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、背景音樂(lè)系統(tǒng)、多功能廳音視頻系統(tǒng)、高端會(huì)議室音視頻系統(tǒng)、影音廳音視頻系統(tǒng)、ＫＴＶ點(diǎn)播系統(tǒng)、程控電話，以上各子系統(tǒng)的電氣配管、線纜敷設(shè)、橋架安裝。2.弱電設(shè)備沒(méi)有安裝，系統(tǒng)未能進(jìn)行整體調(diào)試”。該情況說(shuō)明尾部由工程中心、設(shè)計(jì)中心、成本中心、裝修事業(yè)部的代表簽字，其中成本中心的代表為胡廣月，裝修事業(yè)部的代表為潘某某。 三邊會(huì)所弱電項(xiàng)目合同價(jià)格匯總表顯示：合同價(jià)格包括三部分，第一部分為原合同部分（線纜）127115.49元，備注“弱電集成部分實(shí)施費(fèi)用報(bào)送價(jià)格中全部計(jì)入（33769元），審核中按完成量占比計(jì)入費(fèi)用（22049.49元）”；第二部分為變更部分193599.42元，包括線纜62779元和線槽管路130820.42元；第三部分為合同外增加報(bào)價(jià)部分，無(wú)金額，包括線纜和人工費(fèi)兩部分，其中線纜部分備注“因工程指令單資料不齊全，無(wú)法算量，暫不計(jì)入”，人工費(fèi)部分備注“施工單位提出合同內(nèi)線纜單價(jià)不包含人工費(fèi)，審核中不予認(rèn)可”，上述三部分合計(jì)320714.92元。 關(guān)于《鵬潤(rùn)大廈三邊會(huì)所弱電工程施工合同》的簽訂背景，真視通公司表示，涉訴工程實(shí)際于2015年8月開(kāi)始施工，于2016年6月停工，停工原因是整個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)被封門，三邊俱樂(lè)部公司通知真視通公司停工；因當(dāng)時(shí)三邊俱樂(lè)部公司要求真視通公司提前進(jìn)場(chǎng)施工，故真視通公司在雙方未簽訂合同的情況即進(jìn)場(chǎng)施工；工程停工后，各方于2019年11月4日對(duì)真視通公司已完成的工程量情況進(jìn)行核實(shí)，后雙方根據(jù)工程量核實(shí)情況補(bǔ)簽了施工合同，合同約定的合同價(jià)款即是雙方最終確認(rèn)的結(jié)算價(jià)款，當(dāng)時(shí)三邊俱樂(lè)部公司表示簽完合同其就會(huì)開(kāi)始走付款流程。三邊俱樂(lè)部公司表示因當(dāng)時(shí)工程著急開(kāi)工，考慮到雙方此前存在多次合作，故在未簽訂合同的情況下即讓真視通公司進(jìn)場(chǎng)施工，后雙方補(bǔ)簽了施工合同，但合同中約定的價(jià)款只是雙方根據(jù)真視通公司實(shí)際施工量估算的，雙方并未進(jìn)行結(jié)算。 關(guān)于涉訴工程的開(kāi)工和停工情況，真視通公司稱，其于2015年8月進(jìn)場(chǎng)施工，后于2016年6月被三邊俱樂(lè)部公司通知停工。三邊俱樂(lè)部公司稱，真視通公司于2015年進(jìn)場(chǎng)施工，后因三邊會(huì)所整個(gè)項(xiàng)目停工，故三邊俱樂(lè)部公司要求真視通公司停工，停工時(shí)間為2017年。經(jīng)詢，雙方均表示工程停工后未復(fù)工，三邊俱樂(lè)部公司表示三邊會(huì)所項(xiàng)目仍處于停工狀態(tài)，沒(méi)有投入使用。 經(jīng)詢，三邊俱樂(lè)部公司表示其未付款原因是其沒(méi)有收到真視通公司提供的發(fā)票和結(jié)算資料。真視通公司表示，簽完施工合同后，其便詢問(wèn)三邊俱樂(lè)部公司是否需要開(kāi)具發(fā)票，三邊俱樂(lè)部公司稱等通知即可，故其暫沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票；結(jié)算資料已全部提交給三邊俱樂(lè)部公司，都在合同附件中，三邊俱樂(lè)部公司已對(duì)合同簽字確認(rèn)

被告三邊俱樂(lè)部管理（北京）有限公司于本判決生效后七日內(nèi)向原告北京真視通科技股份有限公司支付工程款320714.92元。 如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。 案件受理費(fèi)3055元，由被告三邊俱樂(lè)部管理（北京）有限公司負(fù)擔(dān)（于本判決生效后七日內(nèi)給付原告北京真視通科技股份有限公司）。 如不服本判決，可以在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)或者代表人的人數(shù)提出副本，上訴于北京市第三中級(jí)人民法院

審判員柯巖 二〇二一年五月三十一日 書(shū)記員徐夢(mèng)橋

2021-10-09