欧美成人hd丨狠狠天堂丨欧美日产成人高清视频丨亚洲欧美日韩愉拍自拍丨69免费视频丨歪歪爽蜜臀av久久精品人人丨精品国色天香一卡2卡3卡丨性欧美丰满熟妇xxxx性久久久丨老司机午夜免费福利丨粗大挺进尤物人妻中文字幕丨网红福利视频丨97久久人人超碰caoprom欧美丨日韩经典午夜福利发布丨老女人激情视频丨国产精品77777丨天堂婷婷丨欧美色图30p丨国产产无码乱码精品久久鸭丨综合激情在线丨国产精品21p

再審申請(qǐng)人張有業(yè)因與被申請(qǐng)人中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南火電建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱湖南火電公司）、原審第三人滕州市泰興建筑安裝工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱泰興公司）建設(shè)工程合同糾紛一案，不服山西省太原市中級(jí)人民法（2020）晉01民終1961號(hào)民事判決，向本院申請(qǐng)?jiān)賹彙１驹阂婪ńM成合議庭進(jìn)行了審查，現(xiàn)已審查終結(jié)

暫無數(shù)據(jù)

張有業(yè)申請(qǐng)?jiān)賹彿Q，請(qǐng)求：1．撤銷太原市中級(jí)人民法院（2020）晉01民終1961號(hào)民事判決；2．依法改判被申請(qǐng)人賠償申請(qǐng)人損失1028360元，支付未結(jié)算工程款36800元，并支付損失和工程款從2011年2月25日起至判決生效之日的同期銀行貸款利息；3．訴訟費(fèi)由被申請(qǐng)人承擔(dān)。事實(shí)與理由為：1．申請(qǐng)人主張合同約定的完成168小時(shí)運(yùn)行至實(shí)際完成期間的人工損失，二審法院以申請(qǐng)人應(yīng)提交168小時(shí)運(yùn)行結(jié)束后需要申請(qǐng)人人員留守的相關(guān)證據(jù)為由駁回了該項(xiàng)請(qǐng)求，事實(shí)上未審查第一項(xiàng)損失，遺漏了申請(qǐng)人的該項(xiàng)訴訟請(qǐng)求。2．申請(qǐng)人留守現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的種類和數(shù)量有合同約定，且一審期間申請(qǐng)人已提出鑒定申請(qǐng)，原一、二審直接以申請(qǐng)人未提交證據(jù)為由駁回關(guān)于第二項(xiàng)損失的訴訟請(qǐng)求，程序和法律適用錯(cuò)誤。3．被申請(qǐng)人因零星用工提交的工作聯(lián)系單和簽證表有被申請(qǐng)人工作人員簽字，簽證同意額外支付申請(qǐng)人共計(jì)36800元（368個(gè)工時(shí)×每人每天100元＝36800元），內(nèi)容包括用工數(shù)量，結(jié)合最終結(jié)算明細(xì)，足以證明該部分費(fèi)用被申請(qǐng)人并未結(jié)算支付，二審以無事實(shí)依據(jù)和法律依據(jù)駁回再審申請(qǐng)人的該項(xiàng)請(qǐng)求，適用法律錯(cuò)誤。 湖南火電公司稱，1．等待168小時(shí)試運(yùn)行期間是否需要留人，雙方?jīng)]有明確約定，對(duì)方在結(jié)算時(shí)也未向我方主張過這個(gè)費(fèi)用。到2008年12月5日之后是否一直留人和設(shè)備在現(xiàn)場(chǎng)等待進(jìn)行168小時(shí)試運(yùn)行，對(duì)方也沒有提供證據(jù)證明，二審判決認(rèn)定的事實(shí)是清楚的。二審判決表明本案缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，訴訟時(shí)效也過了，只是指出兩個(gè)理由有前后順序，并未否定一審判決訴訟時(shí)效超過的認(rèn)定。2．關(guān)于其主張的未結(jié)算工程款36800元不存在，沒有我公司的蓋章，這三項(xiàng)均發(fā)生在雙方結(jié)算書之前，結(jié)算中對(duì)方未主張，所以我方認(rèn)為是不存在。雙方訴訟是從2014年開始的，即使有這個(gè)事實(shí)存在，訴訟時(shí)效也過了。 泰興公司提交意見稱，1．二審判決故意歪曲本案的事實(shí)和張有業(yè)的訴訟主張，將本案因整體工期延誤740天，導(dǎo)致竣工交付168小時(shí)試運(yùn)行延期，張有業(yè)按合同約定留置10人，逾期試運(yùn)行期間所產(chǎn)生的人工費(fèi)，故意歪曲為168小時(shí)試運(yùn)行結(jié)束后產(chǎn)生的人工費(fèi)，并以168小時(shí)試運(yùn)行結(jié)束后是否需要人員留守及時(shí)間并未約定，張有業(yè)亦未提供相關(guān)證據(jù)證明其訴訟主張而駁回該項(xiàng)訴訟請(qǐng)求錯(cuò)誤。2．施工合同第5.1.5條規(guī)定：“酸洗、吹管及168小時(shí)試運(yùn)行等期間，承包方無償提供10人配合，如再需要人員按100元／天向承包方借工”。本條包括三個(gè)方面的權(quán)利義務(wù)：（1）“酸洗、吹管”工作，由承包方無償完成。（2）168小時(shí)試運(yùn)行期間（7晝夜），承包方自備工器具無償提供10人配合。（3）如168小時(shí)試運(yùn)行期間10人不夠用，按100元／天向承包方借工，湖南火電公司支付借工費(fèi)用。但二審判決將本條故意曲解為：“但該條關(guān)于168小時(shí)試運(yùn)行結(jié)束后是否需要人員留守及時(shí)間并未約定”；本條沒有涉及到168小時(shí)試運(yùn)行結(jié)束后的情況。3．申請(qǐng)人張有業(yè)提交的工作聯(lián)系單和簽證表有湖南火電公司工作人員簽字，內(nèi)容包括用工數(shù)量，結(jié)合最終結(jié)算明細(xì)，足以證明該部分費(fèi)用被遺漏，二審以無事實(shí)依據(jù)和法律依據(jù)駁回，法律適用確有錯(cuò)誤。 本院經(jīng)審查查明，2014年，張有業(yè)為追索工程款，將泰興公司、湖南火電公司、太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司起訴至山東省青島市黃島區(qū)人民法院。在該案訴訟中，張有業(yè)提交相關(guān)的證據(jù)，主張因建設(shè)方原因，涉案工程拖延試運(yùn)行，給其造成的損失為312120元。因張有業(yè)未就該部分主張，向法院申請(qǐng)?jiān)黾幼兏V訟請(qǐng)求，也未就該部分損失交納訴訟費(fèi)用，山東省青島市黃島區(qū)人民法院對(duì)該項(xiàng)損失沒有進(jìn)行審理，并向張有業(yè)釋明可依法另行主張。張有業(yè)據(jù)此提起了本案的訴訟，而在本案中張有業(yè)主張的損失為1028360元。 本院于2021年3月9日組織三方當(dāng)事人進(jìn)行了詢問，再審申請(qǐng)人張有業(yè)當(dāng)庭向本院提交了三份證據(jù)：證據(jù)一、職工工資發(fā)放表，時(shí)間分別為2009年2月-7月、2010年4月-5月、2010年10月24日-12月28日。證據(jù)二、2009年度辦理出入證費(fèi)用明細(xì)表及附件4份。以上兩份證據(jù)欲證明在2009年-2010年期間，申請(qǐng)人張有業(yè)一直留有10名工人在現(xiàn)場(chǎng)配合被申請(qǐng)人完成168小時(shí)試運(yùn)行驗(yàn)收。證據(jù)三、納入竣工結(jié)算書的部分《工程量簽證單》、《借工申請(qǐng)及簽證表》37份，結(jié)合原審時(shí)已提交的《分包工程竣工結(jié)算書》、《工作聯(lián)系單》和《借工申請(qǐng)及簽證表》，欲證明申請(qǐng)人此次起訴主張包含的三項(xiàng)零星用工對(duì)應(yīng)工程款36800元沒有納入到竣工結(jié)算中。兩項(xiàng)發(fā)生在結(jié)算之后，一項(xiàng)簽證單是結(jié)算完成后被申請(qǐng)人工程師才找到交付給張有業(yè)的。 被申請(qǐng)人湖南火電公司質(zhì)證意見為：1．這些證據(jù)在原一、二審中沒有提交，違反證據(jù)規(guī)則。2．對(duì)于張有業(yè)所舉的職工工資表均為其單方制作，很多簽字的筆跡都一樣，對(duì)真實(shí)性、客觀性和關(guān)聯(lián)性不予認(rèn)可。3．對(duì)于37份《工程量簽證單》、《借工申請(qǐng)及簽證表》沒有異議，均包含在竣工結(jié)算書中。本案主張的三張零星工程的借工簽證單上沒有湖南火電公司的蓋章，不是有效的結(jié)算憑證，且均為2009年發(fā)生，2010年11月雙方竣工結(jié)算，根據(jù)《太鋼自備電廠改造工程2×300ＭＷ機(jī)組＃1鍋爐安裝施工專業(yè)分包合同》第5.1.4條約定，如果是合同外的工程量需雙方另行協(xié)商，否則合同價(jià)款不作調(diào)整，即使是合同外的工程也應(yīng)該在竣工結(jié)算中體現(xiàn)。2014年雙方開始訴訟，張有業(yè)一直沒有向我方主張過，已經(jīng)超過了訴訟時(shí)效。 原審第三人泰興公司對(duì)上述證據(jù)的質(zhì)證意見為，認(rèn)可再審申請(qǐng)人張有業(yè)提交的證據(jù)，認(rèn)為其主張的費(fèi)用是合理合法的

駁回張有業(yè)的再審申請(qǐng)

審判長(zhǎng)卜文禮 審判員何炳武 審判員成堃 二〇二一年三月三十日 法官助理劉莉媛 書記員李鶴

2021-09-29