黔東南州凱創(chuàng)水資源環(huán)保科技工程有限公司、四川達(dá)沃斯生態(tài)環(huán)保科技股份有限公司建設(shè)工程合同糾紛二審民事判決書
案號(hào):(2021)黔26民終252號(hào)
判決日期:2021-06-23
法院:貴州省黔東南苗族侗族自治州中級(jí)人民法院
當(dāng)事人信息
上訴人黔東南州凱創(chuàng)水資源環(huán)保科技工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱凱創(chuàng)公司)訴被上訴人四川達(dá)沃斯生態(tài)環(huán)保科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱達(dá)沃斯公司)、一審被告貴州水投水務(wù)集團(tuán)錦屏有限公司(以下簡(jiǎn)稱水務(wù)公司)、上海野村水處理有限公司(以下簡(jiǎn)稱上海野村公司)建設(shè)工程合同糾紛一案,不服貴州省錦屏縣人民法院(2020)黔2628民初1202號(hào)民事判決,向本院提起上訴。本院于2021年1月8日立案后,依法組成合議庭進(jìn)行了審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)
訴訟參與人信息
暫無(wú)數(shù)據(jù)
案件基本信息
上訴人凱創(chuàng)公司的上訴請(qǐng)求:一、撤銷貴州省錦屏縣人民法院(2020)黔2628民初1202號(hào)民事判決,改判駁回達(dá)沃斯公司的訴請(qǐng)或者發(fā)回重審;二、一、二審訴訟費(fèi)用由達(dá)沃斯公司負(fù)擔(dān)。
事實(shí)和理由:1、涉案供污水工程絕大部分屬于隱蔽工程,凱創(chuàng)公司多年再三催促達(dá)沃斯公司提交竣工圖及相關(guān)工程完工資料,但達(dá)沃斯公司連圖紙都未提供,完全不符合合同約定的驗(yàn)收規(guī)定,因此導(dǎo)致至今未能驗(yàn)收及余款未能支付。2、達(dá)沃斯公司將涉案工程違法分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的個(gè)人,嚴(yán)重違反法律規(guī)定,導(dǎo)致涉案工程質(zhì)量無(wú)法得到有效保證。3、因工程缺失過(guò)多導(dǎo)致涉案工程至今無(wú)法正式運(yùn)營(yíng),錦屏縣自來(lái)水公司至今還在對(duì)本工程進(jìn)行缺失整改,已經(jīng)投入大量政府資金但還未達(dá)到正式使用要求。一審判決在未確認(rèn)驗(yàn)收資料及工程還在整改的事實(shí)基礎(chǔ)上認(rèn)定已實(shí)際使用,系認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。4、涉案補(bǔ)充協(xié)議明確約定達(dá)沃斯公司承建的所有項(xiàng)目必須驗(yàn)收審計(jì),并按照審計(jì)價(jià)格支付工程款。但由于達(dá)沃斯公司未提交驗(yàn)收資料導(dǎo)致工程項(xiàng)目至今未能驗(yàn)收和審計(jì),責(zé)任在于達(dá)沃斯公司。涉案工程款的結(jié)算應(yīng)以審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。
被上訴人達(dá)沃斯公司答辯稱,1、達(dá)沃斯公司已于2017年8月向凱創(chuàng)公司提交竣工驗(yàn)收資料。2、達(dá)沃斯公司已提供證據(jù)證明涉案工程已在運(yùn)行。2018年10月18日,達(dá)沃斯公司已完全將涉案工程轉(zhuǎn)移給凱創(chuàng)公司占有。3、凱創(chuàng)公司提交的補(bǔ)充協(xié)議不屬于新證據(jù),且達(dá)沃斯公司未在該補(bǔ)充協(xié)議上簽章。綜上,請(qǐng)求二審駁回上訴,維持原判。
一審被告水務(wù)公司、上海野村公司未作書面答辯。
達(dá)沃斯公司向一審法院起訴請(qǐng)求:1、凱創(chuàng)公司支付達(dá)沃斯公司剩余工程款1681131.12元及其資金占用期間利息,水務(wù)公司承擔(dān)連帶支付責(zé)任;2、凱創(chuàng)公司支付凱創(chuàng)公司設(shè)備維修費(fèi)用61567元及其資金占用期間利息;3、凱創(chuàng)公司支付凱創(chuàng)公司新增項(xiàng)目費(fèi)用227636.09元,庭審中變更為請(qǐng)求判令凱創(chuàng)公司支付凱創(chuàng)公司新增項(xiàng)項(xiàng)目費(fèi)用43033.09元及其資金占用期間利息;4、以上共計(jì)1970334.21元,庭審中變更為請(qǐng)求判令被告支付款項(xiàng)共計(jì)1785731.21元,上海野村公司在投資不到位的范圍內(nèi)承擔(dān)支付責(zé)任;5、本案訴訟費(fèi)用、財(cái)產(chǎn)保單費(fèi)、申請(qǐng)費(fèi)由被告承擔(dān)。
一審法院認(rèn)定事實(shí):2014年12月31日,達(dá)沃斯公司(承包方)與凱創(chuàng)公司(發(fā)包方)簽訂《設(shè)備采購(gòu)及安裝合同》,合同約定工程名稱為錦屏縣城敦寨新城區(qū)污水工程,承包的范圍和內(nèi)容為設(shè)備采購(gòu)及安裝工程,工程期限從2014年12月28日至2015年1月31日,工程價(jià)款5351825.19元,其中設(shè)備采購(gòu)4151579.19元,安裝費(fèi)1200000.00元,工程款的支付方式及時(shí)間為按工程形象進(jìn)度付款,簽訂合同支付至10%,工程設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后支付至60%,完成設(shè)備安裝支付至80%,工程完工驗(yàn)收后支付至95%,余款5%作為質(zhì)保金,質(zhì)保金在質(zhì)保期滿后一周內(nèi)一次性付清(本工程質(zhì)保期為1年)。合同造價(jià)結(jié)算方式:綜合單價(jià)方式確定,若發(fā)生增加費(fèi)用由發(fā)包方負(fù)責(zé),并調(diào)整合同造價(jià)。上述《設(shè)備采購(gòu)及安裝合同》簽訂后,達(dá)沃斯公司按照約定進(jìn)行了施工,凱創(chuàng)公司分別于2015年1月5日支付535182元、2015年1月29日支付1200000元、2015年2月11日支付2546278.15元、2015年11月17日支付469634.96元,以上共計(jì)4751095.11元,尚欠600730.08元未支付。2015年3月,達(dá)沃斯公司(乙方)與凱創(chuàng)公司(甲方)簽訂《污水工程施工合同》(合同編號(hào):凱錦0004),合同約定工程名稱為錦屏縣城敦寨新城區(qū)污水工程,工程地點(diǎn)錦屏縣敦寨鎮(zhèn)平江村,工程內(nèi)容為地下網(wǎng)管及附屬雜項(xiàng)工程,新增設(shè)備自動(dòng)化全套及其他項(xiàng)目,工程期限從2015年3月15日至2015年6月30日,工程價(jià)款2348174.81元,執(zhí)行總價(jià)包干,本合同價(jià)款為乙方完成本合同規(guī)定的工程,實(shí)施包工包料條件下的固定不變價(jià),因變更產(chǎn)生的工作量增減按照實(shí)際計(jì)算,并由甲方負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn),本合同價(jià)款一律通過(guò)銀行匯款結(jié)算,支付方式及時(shí)間為按照形象進(jìn)度付款,簽訂合同時(shí)支付10%,工程主材料及設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后支付至60%,完成管網(wǎng)及主體工程付至總合同款80%,工程驗(yàn)收合格后付至總合同價(jià)款95%,余款5%作為質(zhì)保金,質(zhì)保期滿一年后,一周內(nèi)一次性全部付清。甲方如不能按照本合同第四條規(guī)定給付合同價(jià)款的,乙方應(yīng)該給予15天的寬限期,在寬限期內(nèi),甲方仍不能給付,自寬限期滿,由甲方按照中國(guó)人民銀行同期貸款利率向乙方賠償欠款的利息。上述《污水工程施工合同》簽訂后,原告按照約定進(jìn)行了施工,被告于2015年5月6日、2015年5月15日、2015年9月1日、2018年9月7日分別向原告支付工程款234817.48元、600000元、574087.41元、168870元,共計(jì)1577774.89元,尚欠770399.92元。2015年8月31日,達(dá)沃斯公司(乙方)與凱創(chuàng)公司(甲方)簽訂《低區(qū)工程施工合同》(合同編號(hào):KJ00010),工程名稱錦屏縣敦寨鎮(zhèn)新城區(qū)低區(qū)工程,工程地點(diǎn)錦屏縣敦寨鎮(zhèn)平江村,施工內(nèi)容低區(qū)高壓水池和低區(qū)加壓泵房的修建,土建及附屬工程(電纜溝、爬梯、欄桿),工程期限2015年8月27日至2015年9月30日,承包形式固定價(jià)包工、包料、包費(fèi)、包質(zhì)量等,工程價(jià)款為1110000元,執(zhí)行總價(jià)包干,本合同價(jià)款為乙方完成本合同規(guī)定的工程,實(shí)施包工包料條件下的固定不變價(jià),因變更產(chǎn)生的工作量增減按照實(shí)際計(jì)算,并由甲方負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn),本合同價(jià)款一律通過(guò)銀行匯款結(jié)算。具體的支付方式,合同簽訂后預(yù)付合同總價(jià)款的30%,工程完工過(guò)后付至總合同價(jià)款的80%,竣工驗(yàn)收后付至總合同價(jià)款的95%,剩余工程價(jià)款在甲方整體工程交付使用后第十二個(gè)月內(nèi)付清。甲方如不能按照本合同第四條規(guī)定給付合同價(jià)款的,乙方應(yīng)該給予15天的寬限期,在寬限期內(nèi),甲方仍不能給付,自寬限期滿,由甲方按照中國(guó)人民銀行同期貸款利率向乙方賠償欠款的利息。上述《低區(qū)工程施工合同》簽訂后,達(dá)沃斯公司按照合同的約定進(jìn)行了施工,凱創(chuàng)公司分別于2015年9月14日、2016年2月4日向達(dá)沃斯公司支付工程款333000元、467000元,共計(jì)800000元,尚欠310000元。2018年5月6日,達(dá)沃斯公司(乙方)與凱創(chuàng)公司(甲方)簽訂《設(shè)備維修合同》一份,合同約定工程內(nèi)容為錦屏縣敦寨鎮(zhèn)新城區(qū)污水處理廠、提升泵站自動(dòng)化系統(tǒng)安裝、調(diào)試和機(jī)械設(shè)備維修,承包形式包工包料、包質(zhì)量的形式由乙方承包,乙方按照甲方的要求進(jìn)行安裝、調(diào)試,并通過(guò)有關(guān)技術(shù)部門驗(yàn)收,合同期限從2018年5月10日至2018年8月1日,合同價(jià)款為58936.41元。2016年5月18日,被告方現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理矯透在原告提交的《低區(qū)新增加排水管道報(bào)價(jià)表》上對(duì)原告實(shí)施的新增加的工程價(jià)款41273元(報(bào)價(jià)40478元,增加設(shè)備埋設(shè)495元,人工土方300元)予以簽字確認(rèn)。2020年3月10日,凱創(chuàng)公司向達(dá)沃斯公司出具《完工證明》一份,內(nèi)容為:“我單位系黔東南州錦屏縣城敦寨新城區(qū)污水工程項(xiàng)目的發(fā)包方,我單位與四川達(dá)沃斯生態(tài)環(huán)保科技有限公司簽訂了《錦屏縣城敦寨新城區(qū)污水工程設(shè)備采購(gòu)及安裝合同》,將前述工程發(fā)包給四川達(dá)沃斯生態(tài)環(huán)保科技有限公司,前述工程進(jìn)場(chǎng)開(kāi)工時(shí)間為2014年12月底,2015年7月基本施工完成。2018年8月,達(dá)沃斯公司與我司簽訂《低區(qū)工程施工合同》,主要項(xiàng)目?jī)?nèi)容為低區(qū)高壓水池和低區(qū)加壓泵房修建,此項(xiàng)目從2015年9月底開(kāi)始動(dòng)工,同年12月底工程基本結(jié)束,2016年2月底施工完成。”2017年8月9日,凱創(chuàng)公司錦屏縣供排水工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人矯透向達(dá)沃斯公司出具收條一份,主要內(nèi)容為:“凱創(chuàng)公司收到達(dá)沃斯公司提交的錦屏縣敦寨鎮(zhèn)新城區(qū)污水處理工程(主要設(shè)備購(gòu)置及安裝)竣工驗(yàn)收資料一套(共計(jì)101頁(yè))、施工組織設(shè)計(jì)一套(共計(jì)83頁(yè))、竣工圖一套(共計(jì)52張)、設(shè)備說(shuō)明書和合格證一套(共計(jì)343頁(yè))。”凱創(chuàng)公司收到上述材料后至今未組織審計(jì)及竣工驗(yàn)收,上述工程雖未進(jìn)行竣工驗(yàn)收及審計(jì),但污水處理廠已于2017年12月底進(jìn)行了調(diào)試及運(yùn)營(yíng),2018年10月18日,水務(wù)公司代為接管及運(yùn)營(yíng)。
一審另查明,達(dá)沃斯公司于2020年8月13日向一審申請(qǐng)?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全并交納申請(qǐng)費(fèi)5000元。
一審法院認(rèn)為,一、關(guān)于工程價(jià)款的認(rèn)定。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋(一)》第十六條之規(guī)定:“當(dāng)事人對(duì)建設(shè)工程的計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)或者計(jì)價(jià)方法有約定的,按照約定結(jié)算工程價(jià)款。”本案中,達(dá)沃斯公司與凱創(chuàng)公司因錦屏縣敦寨鎮(zhèn)新城區(qū)供水管網(wǎng)工程、污水處理管網(wǎng)工程而簽訂了《設(shè)備采購(gòu)及安裝合同》、《污水工程施工合同》、《低區(qū)工程施工合同》、《設(shè)備維修合同》等4份工程施工合同,合同是雙方在平等自愿的情況下簽訂的,內(nèi)容沒(méi)有違反法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,且雙方對(duì)合同的內(nèi)容亦表示予以認(rèn)可,上述合同成立并生效。根據(jù)雙方上述4份合同的約定,工程價(jià)款均執(zhí)行總價(jià)包干,即包工包料的固定不變價(jià),若發(fā)生增加的費(fèi)用由雙方簽字確認(rèn),因此本案中對(duì)工程價(jià)款的認(rèn)定應(yīng)該按照合同約定的價(jià)款予以認(rèn)定。《設(shè)備采購(gòu)及安裝合同》的工程價(jià)款為5351825.19元,凱創(chuàng)公司已經(jīng)累計(jì)支付4751095.11元,尚欠600730.08元未支付;《污水工程施工合同》的工程價(jià)款為2348174.81元,凱創(chuàng)公司已經(jīng)累計(jì)支付1577774.89元,尚欠770399.92元未支付;《低區(qū)工程施工合同》的總價(jià)款為1110000元,凱創(chuàng)公司已經(jīng)累計(jì)支付800000元,尚欠310000元未支付;《設(shè)備維修合同》的合同價(jià)款為58936.41元,凱創(chuàng)公司尚未支付;《低區(qū)新增加排水管道報(bào)價(jià)表》上凱創(chuàng)公司現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理矯透對(duì)達(dá)沃斯公司實(shí)施的新增加的工程價(jià)款41273元予以簽字確認(rèn);以上未支付的款項(xiàng)共計(jì)為1781339.41元,凱創(chuàng)公司應(yīng)按照合同約定按時(shí)向達(dá)沃斯公司支付。對(duì)于達(dá)沃斯公司提出的由于上海野村公司尚有45萬(wàn)元出資額未有認(rèn)繳到位,其應(yīng)在45萬(wàn)元內(nèi)承擔(dān)連帶責(zé)任的訴訟請(qǐng)求,經(jīng)審查認(rèn)為,上海野村公司作為凱創(chuàng)公司的股東,其是否足額繳納出資額是公司與股東之間的內(nèi)部關(guān)系,與本案不是同一個(gè)法律關(guān)系,不宜在本案中一并處理,對(duì)該訴訟請(qǐng)求,不予支持。另外,對(duì)于達(dá)沃斯公司提出水務(wù)公司尚欠凱創(chuàng)公司200萬(wàn)元工程款,達(dá)沃斯公司在本案代凱創(chuàng)公司向水務(wù)公司行使代位請(qǐng)求權(quán),要求水務(wù)公司承擔(dān)付款責(zé)任的訴訟請(qǐng)求,經(jīng)審查認(rèn)為,達(dá)沃斯公司未能提交水務(wù)公司與凱創(chuàng)公司法律關(guān)系的材料,且代位請(qǐng)求權(quán)法律關(guān)系亦與本案不是同一法律關(guān)系,對(duì)達(dá)沃斯公司的該訴訟請(qǐng)求,亦不予支持。
二、關(guān)于支付時(shí)間的認(rèn)定。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋(一)》第十四條之規(guī)定:“當(dāng)事人對(duì)建設(shè)工程實(shí)際竣工日期有爭(zhēng)議的,按照以下情形分別處理:(一)建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的,以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期;(二)承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,發(fā)包人拖延驗(yàn)收的,以承包人提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日為竣工日期;(三)建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收,發(fā)包人擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。”結(jié)合本案,涉案的工程尚未進(jìn)行竣工驗(yàn)收,但達(dá)沃斯公司于2017年8月9日向凱創(chuàng)公司提交了竣工驗(yàn)收的相關(guān)材料,凱創(chuàng)公司至今未組織人員進(jìn)行驗(yàn)收,且工程已于2017年年底開(kāi)始進(jìn)行調(diào)試及試運(yùn)營(yíng),2018年10月18日正式投入使用,凱創(chuàng)公司有故意拖延驗(yàn)收之嫌,按照上述法條的規(guī)定,可按達(dá)沃斯公司提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日為竣工驗(yàn)收之日即2017年8月9日。即使不以提交竣工驗(yàn)收材料之日為準(zhǔn),以達(dá)沃斯公司請(qǐng)求的按照轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工驗(yàn)收之日,凱創(chuàng)公司也應(yīng)于2018年10月18日支付工程款至90%,剩余的質(zhì)保金應(yīng)在1年的質(zhì)保期內(nèi)支付,現(xiàn)質(zhì)保期也已過(guò),凱創(chuàng)公司應(yīng)全額支付所欠達(dá)沃斯公司的工程款及維修設(shè)備的費(fèi)用,因此對(duì)達(dá)沃斯公司請(qǐng)求凱創(chuàng)公司支付剩余工程款的訴訟請(qǐng)求,予以支持。對(duì)于凱創(chuàng)公司提出工程尚未經(jīng)過(guò)審計(jì)及驗(yàn)收,還未達(dá)到支付工程款條件的答辯意見(jiàn),因與查明的事實(shí)不符,對(duì)該意見(jiàn),不予采信。另外,對(duì)于凱創(chuàng)公司提出達(dá)沃斯公司違法分包建設(shè)工程以及私刻凱創(chuàng)公司印章的答辯意見(jiàn),因凱創(chuàng)公司未能提交相應(yīng)的證據(jù)材料,對(duì)該答辯意見(jiàn),不予采信。
三、關(guān)于達(dá)沃斯公司請(qǐng)求支付資金占用費(fèi)應(yīng)否支持的認(rèn)定。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋(一)》第十七條規(guī)定:“當(dāng)事人對(duì)欠付工程價(jià)款利息計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)有約定的,按照約定處理;沒(méi)有約定的,按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計(jì)息。”本案中,達(dá)沃斯公司與凱創(chuàng)公司在涉案的合同中明確約定:“如被告(甲方)不能按照合同第四條規(guī)定給付合同價(jià)款的,原告(乙方)應(yīng)該給予15天的寬限期,在寬限期內(nèi),甲方仍不能給付,自寬限期滿,由甲方按照中國(guó)人民銀行同期貸款利率向乙方賠償欠款的利息”,由于涉案工程已于2018年10月18日正常投入使用,而凱創(chuàng)公司至今未向達(dá)沃斯公司支付完合同約定的工程款,給達(dá)沃斯公司造成一定的損失,現(xiàn)達(dá)沃斯公司請(qǐng)求凱創(chuàng)公司從2018年10月19日起按照中國(guó)人民銀行同期貸款利率支付逾期付款的資金占用費(fèi),符合法律規(guī)定及雙方合同的約定,予以支持。但資金占用費(fèi)的計(jì)算方式按照中國(guó)人民銀行同期貸款利率支付至2019年8月20日,從2019年8月21日起至上述工程款1781339.41元支付完畢之日止,按照全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率計(jì)算。綜上所述,依照《中華人民共和國(guó)合同法》第十條、第六十條、第五十二條、第二百六十九條、第二百七十條、第二百七十九條、第二百八十六條,《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋(一)》第十四條、第十六條、第十七條,《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條、第一百四十四條之規(guī)定,判決:一、黔東南州凱創(chuàng)水資源環(huán)保科技工程有限公司于本判決生效后十日內(nèi)支付四川達(dá)沃斯生態(tài)環(huán)保科技股份有限公司工程款及維修費(fèi)用共計(jì)1781339.41元及資金占用費(fèi),資金占用費(fèi)的計(jì)算方式按照中國(guó)人民銀行同期貸款利率支付至2019年8月20日,從2019年8月21日起至上述工程款1781339.41元支付完畢之日止,按照全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率計(jì)算;二、駁回四川達(dá)沃斯生態(tài)環(huán)保科技股份有限公司的其他訴訟請(qǐng)求。案件受理費(fèi)22533元,減半收取11266.5元,訴前財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)費(fèi)5000元,由黔東南州凱創(chuàng)水資源環(huán)保科技工程有限公司負(fù)擔(dān)。
經(jīng)審查,二審查明的事實(shí)與一審查明的事實(shí)一致,本院予以確認(rèn)。二審期間,凱創(chuàng)公司向本院提交了下列證據(jù):通知函(復(fù)印件)、工資發(fā)放表(復(fù)印件)、收條(復(fù)印件)等、《補(bǔ)充協(xié)議》(復(fù)印件)、《工程聯(lián)系單》(復(fù)印件)。達(dá)沃斯公司經(jīng)質(zhì)證認(rèn)為,其在一審中已提交《工程聯(lián)系單》,其他證據(jù)均不屬于新證據(jù),不予認(rèn)可
判決結(jié)果
駁回上訴,維持原判。
二審案件受理費(fèi)22533元,由黔東南州凱創(chuàng)水資源環(huán)保科技工程有限公司負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決
合議庭
審判長(zhǎng)歐陽(yáng)樟
審判員陸小平
審判員王大梅
二〇二一年三月十五日
法官助理聶嘉
書記員楊亞
判決日期
2021-06-23