欧美成人hd丨狠狠天堂丨欧美日产成人高清视频丨亚洲欧美日韩愉拍自拍丨69免费视频丨歪歪爽蜜臀av久久精品人人丨精品国色天香一卡2卡3卡丨性欧美丰满熟妇xxxx性久久久丨老司机午夜免费福利丨粗大挺进尤物人妻中文字幕丨网红福利视频丨97久久人人超碰caoprom欧美丨日韩经典午夜福利发布丨老女人激情视频丨国产精品77777丨天堂婷婷丨欧美色图30p丨国产产无码乱码精品久久鸭丨综合激情在线丨国产精品21p

原告（反訴被告）北京中冶設(shè)備研究設(shè)計總院有限公司（以下簡稱中冶公司）與被告（反訴原告）冰輪環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡稱冰輪公司）買賣合同糾紛一案，本院受理后，依據(jù)全國人民代表大會常務(wù)委員會《關(guān)于授權(quán)最高人民法院在部分地區(qū)開展民事訴訟程序繁簡分流改革試點工作的決定》，依法適用普通程序，公開開庭進行了審理。原告（反訴被告）中冶公司委托訴訟代理人劉濤、李付民，被告（反訴原告）冰輪公司委托訴訟代理人于一平、綦曉杰均到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理完畢

暫無數(shù)據(jù)

原告（反訴被告）中冶公司向本院提出訴訟請求：1.請求法院確認(rèn)中冶公司與冰輪公司于2015年1月22日簽署的《液氯機組采購合同》于2019年11月28日解除；2.判令冰輪公司退還中冶公司已支付的合同預(yù)付款12.6萬元；3.冰輪公司承擔(dān)訴訟費。事實和理由：中冶公司與冰輪公司于2015年1月22日就寧夏金Ｘ元化工集團有限公司年產(chǎn)32萬噸燒堿、40萬噸ＰＶＣ項目簽署《液氯機組采購合同》，合同價款63萬元，采購合同約定了中冶公司以預(yù)付款20%、發(fā)貨款30%、功能驗收款30%、運行款10%、質(zhì)量保證金10%的方式分期向冰輪公司支付合同價款。合同簽署后，中冶公司向冰輪公司支付了合同價款的20%作為預(yù)付款，由于寧夏金Ｘ元廣拓能源有限公司（以下簡稱金Ｘ元公司）項目整體工程施工延誤，金Ｘ元公司未能按采購約定時間提貨，在此期間，冰輪公司經(jīng)與中冶公司、中國十七冶集團冶金工程技術(shù)公司（承包人）、業(yè)主金Ｘ元公司多次協(xié)商后，一致同意對交貨時間進行了變更，即涉案合同標(biāo)的設(shè)備的最終發(fā)貨時間變更為2016年6月底。在各方就交貨時間作出變更，且并未對付款條件作出變更的情況下，冰輪公司于2016年7月8日致函中冶公司，要求在中冶公司支付完畢全部液氮機組采款項后才組織發(fā)貨，冰輪公司的付款要求已違背采購合同對付款條件的約定，且經(jīng)中冶公司與業(yè)主的溝通，業(yè)主也不同意修改工程總承包合同項下設(shè)備采購款項的支付條件，后在業(yè)主與冰輪公司就付款時間及付款金額協(xié)商不成、僵持不下的過程中，業(yè)主另行委托其他第三方提供了合同設(shè)備且標(biāo)的項目已經(jīng)驗收合格并實際運行。至此，涉案合同已經(jīng)不具備繼續(xù)履行的客觀必要性，涉案合同的簽署目的也不能實現(xiàn)。 被告（反訴原告）冰輪公司答辯稱：中冶公司違約在先，合同不能履行原因是因為中冶公司的原因，非冰輪公司原因。冰輪公司曾向中冶公司發(fā)函要求提貨，但中冶公司既未提貨也未付款，后續(xù)冰輪公司多次發(fā)函，中冶公司均未付款。中冶公司認(rèn)為冰輪公司違約導(dǎo)致合同解除的理由不成立。請求駁回中冶公司的全部訴訟請求。另冰輪公司提起反訴，反訴請求：1.判令中冶公司支付剩余設(shè)備款53.55萬元；2.判令中冶公司支付逾期利息（自2016年7月1日起至2019年8月19日期間，以53.55萬元為基數(shù)，按照中國人民銀行一年期貸款利率4.35%計算；自2019年8月20日至實際付清之日止，以53.55萬元為基數(shù)，按照全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報價利率計算）；3.反訴費由中冶公司承擔(dān)。事實和理由：2015年1月20日，冰輪公司與中冶公司簽訂金額為63萬元的《液氯機組采購合同》，約定合同簽訂后中冶公司向冰輪公司支付合同總價20%為預(yù)付款，履約保證金為合同總價的百分之五，在預(yù)付款支付時扣除，全部設(shè)備到現(xiàn)場后返還，發(fā)貨前支付合同總價的30%為發(fā)貨款，預(yù)付款到賬之日起合同生效，合同生效之日起6個月交貨。2015年6月3日，冰輪公司收到15%預(yù)付款9.45萬元，故交貨期應(yīng)為2015年12月3日。中冶公司未按合同約定支付發(fā)貨前的合同款。本合同項下設(shè)備屬定制設(shè)備，是冰輪公司根據(jù)中冶公司的具體情況量身定制的，至今無法調(diào)劑。 原告（反訴被告）中冶公司答辯稱：因設(shè)備未交付，中冶公司不應(yīng)該支付剩余設(shè)備款53.55萬元。合同無法履行是冰輪公司單方變更付款條件導(dǎo)致，雙方合同應(yīng)于中冶公司起訴之日解除，中冶公司不應(yīng)支付剩余設(shè)備款和逾期利息。 經(jīng)審理查明：2015年1月22日，中冶公司作為甲方與煙臺冰輪股份有限公司（以下簡稱冰輪股份公司）作為乙方簽訂《液氯機組采購合同》，約定甲方自乙方購買液氯機組（以技術(shù)協(xié)議書的要求為準(zhǔn)），合同設(shè)備包括所有合同設(shè)備必需的設(shè)備和材料以便合同設(shè)備安全、穩(wěn)定的操作以及合同設(shè)備的裝配、指導(dǎo)安裝、調(diào)試、性能測試、正常操作和維修所必需的所有圖紙及技術(shù)資料；根據(jù)合同規(guī)定，乙方提供的合同設(shè)備、材料、培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)和技術(shù)文件的合同總價格為630000元，此合同總價為固定不變含稅價；本合同技術(shù)條款及備品備件詳見寧夏金Ｘ元公司（業(yè)主）及乙方簽署的技術(shù)協(xié)議；付款階段和比例為：預(yù)付款20%、發(fā)貨款30%、功能驗收款30%、運行款10%、質(zhì)量保證金10%；預(yù)付款指甲、乙雙方合同正式簽訂一定的時間內(nèi)，甲方首先向乙方所付的進行設(shè)備制造所需款項，發(fā)貨款指發(fā)貨前甲方對乙方按合同規(guī)定所供范圍內(nèi)的貨物驗收合格后，甲方向乙方所付的款項，功能驗收款指乙方的供貨在現(xiàn)場經(jīng)過安裝、調(diào)試、試車，并且功能考核驗收合格后，甲方付給乙方的款項，運行款指設(shè)備調(diào)試運行合格后12個月內(nèi)甲方付給乙方的款項，質(zhì)量保證金指在本合同質(zhì)量保證期限內(nèi)，乙方履行合同中規(guī)定的全部內(nèi)容時，甲方向乙方所付的款項；合同簽訂后甲方向乙方支付合同總價20%作為預(yù)付款，履約保證金為合同總價的5%，在預(yù)付款支付時扣除，全部設(shè)備到現(xiàn)場后返還，發(fā)貨前支付合同總價30%作為發(fā)貨款，乙方同時開具已收款項的增值稅發(fā)票，功能考核驗收合格后，乙方補齊全額發(fā)票支付合同總價30%的功能驗收款，設(shè)備調(diào)試運行12個月后一個月內(nèi)支付合同總價的10%作為運行款，合同總價的10%，作為質(zhì)量保證金，質(zhì)量保證期結(jié)束后3個月內(nèi)一次性結(jié)清；上述所有款項均在乙方向甲方出具正式收據(jù)后支付；乙方在合同生效后六個月內(nèi)，向甲方交付完交付完全部的合同設(shè)備，交貨地點為甲方指定的安裝現(xiàn)場（限寧夏自治區(qū)業(yè)主廠內(nèi)車板交貨）；合同設(shè)備的所有權(quán)和風(fēng)險在安裝試車支付相應(yīng)款項后即由乙方轉(zhuǎn)移到甲方；本合同由甲乙雙方簽署，雙方簽字蓋章并在收到預(yù)付款后合同生效。 扣除5%履約保證金后，2015年4月13日，中冶公司向冰輪股份公司支付預(yù)付款9.45萬元。 2016年7月8日，冰輪股份公司向中冶公司發(fā)送商務(wù)函，函告如下：1、請貴司收到此函3日內(nèi)支付液氯機組采購合同（金額63萬元整）到期款，我公司在收到到期款后立即發(fā)貨；二、我公司將在貴司支付623.5萬元后進行冰凍裝置采購合同（金額1247萬元整）設(shè)備的整體組裝工作；三、請在3日內(nèi)將貴司暫扣的5%履約保證金（62.35萬元）返還；四、在冷凍裝置采購合同項下設(shè)備發(fā)貨前貴司必須全額支付冷凍裝置及液氯機組采購合同所有款項。 2015年10月8日，金Ｘ元公司向冰輪股份公司發(fā)送《煙臺冰輪提貨確認(rèn)》，載明我公司因項目進度需要，由中冶股份公司代購的冷凍水0℃系統(tǒng)機組四套、冷凍水-35℃系統(tǒng)機組三套、以及氯氣液化機組二套計劃于明年春節(jié)后提貨。 2015年10月22日，冰輪股份公司向中冶公司發(fā)送詢問函，要求確認(rèn)具體發(fā)貨日期。 2016年2月2日，冰輪股份公司向中冶公司發(fā)送詢問函，要求中冶公司確認(rèn)提貨時間后于提貨前60工作日書面告知。 2016年4月27日，中冶公司金Ｘ元項目部向冰輪股份公司發(fā)送《發(fā)貨通知》，載明：我方與貴方簽署的合同《液氯機組》、《冷凍裝置》合同設(shè)備準(zhǔn)備于2016年5月上旬提貨，請貴方做好準(zhǔn)備，收到發(fā)貨款后及時發(fā)貨。請貴方收到聯(lián)系函后回函并確認(rèn)發(fā)貨時間。 2016年5月10日，冰輪股份公司向中冶公司發(fā)送商務(wù)函，載明：4月27日，貴司來函通知5月上旬付款提貨，截止發(fā)函之日我司仍未收到相關(guān)款項，對于貴司屢次違約行為給我司造成非常嚴(yán)重后果，我司現(xiàn)正式通知貴司：一、我司二季度生產(chǎn)計劃已滿，為了保證合同的正常履行，在貴司支付相關(guān)款項后我司將合理調(diào)整生產(chǎn)計劃，但因貴司訂購設(shè)備屬于整體安裝完畢后的拆解存放，故正常組裝周期為60工作日；2、經(jīng)與貴司協(xié)商，我公司同意先進行液氯機組的裝配工作，但在此期間，請貴司再次同業(yè)主方確認(rèn)供貨及付款事宜。 2016年5月16日，冰輪股份公司向中冶公司發(fā)送商務(wù)函，載明：4月27日，貴司來函通知5月上旬付款提貨，5月10日，我司再次發(fā)函但至今未有回復(fù)，由于合同數(shù)額巨大，我公司已承擔(dān)巨大的資金壓力，對貴司屢次違約行為造成非常嚴(yán)重后果，我司鄭重通知貴司：因我公司二季度生產(chǎn)計劃已滿，為了維護我司權(quán)益及合同能正常履行，我司將在貴司支付相應(yīng)相關(guān)款項后合理調(diào)整生產(chǎn)計劃進行設(shè)備裝配工作，但因貴司訂購設(shè)備屬于整體安裝完畢后的拆解存放，故正常組裝周期為60工作日。 2016年6月17日，金Ｘ元公司向中國十七冶集團有限公司、中冶公司發(fā)送《關(guān)于部分設(shè)備提貨事宜》，載明：……冰輪公司的冰機提貨款，我公司已經(jīng)安排，我公司承諾該筆款項將于下周支付，請貴司立即協(xié)調(diào)北京中冶向煙臺冰輪發(fā)函，說明提貨款。我公司已安排，并要求煙臺冰輪立即安排設(shè)備的組裝工作，并于一個月內(nèi)完成組裝。經(jīng)過我司與煙臺冰輪的溝通，其在接到北京中冶的函后將立即開會研究設(shè)備組裝事宜，請貴公司協(xié)調(diào)北京中冶督促煙臺冰輪立即進行設(shè)備組裝。 2016年6月20日，中冶公司金Ｘ元項目部向冰輪股份公司發(fā)送發(fā)貨通知，載明：我方與貴方簽署的合同《液氯機組》、《冷凍裝置》，合同設(shè)備提貨款將于下周支付，請貴公司立即安排設(shè)備組裝工作，并于一個月內(nèi)完成組裝工作發(fā)貨。請貴方收到聯(lián)系函后回函并確認(rèn)發(fā)貨時間。 2016年6月24日，冰輪股份公司向中冶公司發(fā)送商務(wù)函，通知中冶公司：一、經(jīng)與貴司姚Ｘ瑞經(jīng)理商榷，貴司同意液氯機組將于6月底發(fā)貨；二、我司將在收到貴司支付相關(guān)款項后，進行冷凍裝置設(shè)備的重新裝配工作，但因貴司訂購設(shè)備屬于整體安裝完畢后的拆解、存放，故正常組裝周期為60個工作日；三、若貴司再次發(fā)生違約行為，我公司將要求貴司承擔(dān)設(shè)備組裝、檢修及倉儲費用等相關(guān)損失及費用。 2016年7月7日，中冶公司向冰輪股份公司發(fā)送電子郵件，內(nèi)容為：先看四方協(xié)議，沒啥問題，提出你的附件條件，直接對金Ｘ元提。附件為《四方協(xié)議》，《四方協(xié)議》載明建設(shè)單位金Ｘ元公司、總包單位中國十七冶集團、分包單位中冶公司與供貨單位簽訂，載明四方同意簽署四方協(xié)議，對寧夏金Ｘ元項目中分包單位與供貨單位簽訂的目前正在執(zhí)行的供貨合同作出變更處理如下：1、供貨單位與分包單位之間未履行的責(zé)任和義務(wù)（包括合同中未明確規(guī)定但將來可能出現(xiàn)的責(zé)任和義務(wù)）全部轉(zhuǎn)移給供貨單位與建設(shè)單位之間繼續(xù)履行，供貨單位與建設(shè)單位另行簽訂設(shè)備采購合同，總包單位與分包單位不再承擔(dān)任何相關(guān)責(zé)任和義務(wù)，2、待供貨單位向分包單位開具對應(yīng)金額的發(fā)票后，分包單位將總包單位已支付該項目的設(shè)備采購預(yù)付款、部分提貨款中未支付部分及時支付給供貨單位……。 2016年7月8日，冰輪股份公司向中冶公司發(fā)送商務(wù)函，載明：1、請貴司收到此函三日內(nèi)支付液氯機組采購合同（金額63萬元整）到期款，我公司在收到到期款后立即發(fā)貨，2、我公司將在貴司支付623.5萬元后進行冷凍裝置采購合同（金額1247萬元整）設(shè)備的整體組裝工作，3、請在3日內(nèi)將貴司暫扣的5%履約保證金（62.35萬元）返還，4、在冷凍裝置采購合同項下設(shè)備發(fā)貨前貴司必須全額支付冷凍裝置及液氯機組采購合同所有款項。 2016年8月23日至10月21日，金Ｘ元公司與冰輪股份公司多次往來電子郵件，協(xié)商協(xié)議變更事宜。 后，各方未達成變更協(xié)議。 2017年3月8日，冰輪股份公司向中冶公司發(fā)送《詢問函》，載明：2015年1月22日簽訂的冷凍裝置采購合同、液氯機組合同中的全部設(shè)備在我公司積壓已超一年之久，現(xiàn)請貴司確認(rèn)以下事項：1、冷凍裝置設(shè)備貴司何時準(zhǔn)備提貨，2、液氯機組何時發(fā)貨。 中冶公司主張雙方在采購合同履行過程中對交貨時間達成了新的變更，后冰輪股份公司擅自變更付款條件，導(dǎo)致合同目的無法實現(xiàn)，業(yè)主已另行購買涉案設(shè)備。 2017年9月25日，冰輪股份公司更名為現(xiàn)名稱。 上述事實，有《液氯機組采購合同》、雙方往來函件、當(dāng)事人提交的其他證據(jù)及庭審筆錄等在案佐證

一、原告（反訴被告）北京中冶設(shè)備研究設(shè)計總院有限公司于本判決生效之日起七日內(nèi)向被告（反訴原告）冰輪環(huán)境技術(shù)股份有限公司支付貨款189000元； 二、駁回原告（反訴被告）北京中冶設(shè)備研究設(shè)計總院有限公司的全部訴訟請求； 三、駁回被告（反訴原告）冰輪環(huán)境技術(shù)股份有限公司的其他反訴請求。 如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。 本訴案件受理費2820元，由原告（反訴被告）北京中冶設(shè)備研究設(shè)計總院有限公司負(fù)擔(dān)（已交納），反訴案件受理費4578元，由原告（反訴被告）北京中冶設(shè)備研究設(shè)計總院有限公司負(fù)擔(dān)1616元（于本判決生效之日起七日內(nèi)交納），由被告（反訴原告）冰輪環(huán)境技術(shù)股份有限公司負(fù)擔(dān)2962元（已交納）。 如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于北京市第三中級人民法院

審判員李曉華 二〇二〇年十一月二十四日 書記員柳葉

2021-03-04