政府采購
公路項目施工合同
采購項目名稱：****年茶陵縣旅游資源產業路-小田至江西三灣公路(錫田村)
采購計劃編號：株茶財采計【****】******號
工程地點：茶陵縣秩堂鎮錫田村
采購人：茶陵縣秩堂鎮人民政府
成交供應商：登錄后查看
日 期：**** 年 **月** 日
政府采購合同協議書
政府采購編號：株茶財采計【****】******號
采購人(全稱)：茶陵縣秩堂鎮人民政府 (甲方)
供應商(全稱)：登錄后查看(乙方)
為了保護甲、乙雙方合法權益，根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國政府采購法》及其他有關法律、法規、規章，雙方簽訂本合同協議書。
*.項目信息
(*)采購項目名稱：****年茶陵縣旅游資源產業路-小田至江西三灣公路(錫田村)
(*)采購計劃編號：株茶財采計【****】******號
(*)項目內容：****年茶陵縣旅游資源產業路-小田至江西三灣公路(錫田村)，位于株洲市茶陵縣，擬建設小田至江西三灣公路，按四級公路標準建設，設計速度為****/*,全長約***,路基寬約*.**、路面寬約**。主要建設內容包括路面硬化、交通標識牌、交通標線及護欄等附屬工程。
承包范圍：本項目設計施工圖紙范圍內全部工程，詳見工程量清單
項目經理：劉智斌(證書編號：贛****************)。
*.合同金額
(*)合同金額小寫：*******.** 元
大寫：貳佰零伍萬叁仟伍佰元整。
(*)具體標的見附件。
(*)合同履約方式：本工程采取包工、包料、包工期、包質量、包驗收合格、包現場安全文明施工、包安全及從開工到竣工驗收交付、工程保修等全過程的總承包方式。
*.履行合同的時間、地點及方式
起始日期：****年**月**日，完成日期：****年*月**日?？側諝v天數：***天。
地點：茶陵縣秩堂鎮錫田村。
質量等級：合格
質量要求：達到國家現行質量驗收評定的標準，一次性驗收合格
驗收方式：由甲方組織驗收活動，按工程建設相關程序辦理。
保修要求：按中華人民共和國國務院令第***號《建設工程質量管理條例》和國家現行有關規定保修。
缺陷責任期：**個月
*.付款：
*、本項目待乙方完成總工程量的**%，支付至合同金額的**%；待工程項目竣工且通過茶陵縣交通運輸局驗收合格后，支付至合同總金額的**%；完成結算評審后支付至審定金額的**%；剩余*%作為質量保證金，質量保證期自主管部門竣工驗收簽署合格意見之日起計算，一年后復驗如無質量問題，余款一次性無息付清
*、預付款根據采購文件的約定，在合同簽訂前提交不超過合同金額**%的履約擔保。
*.解決合同糾紛方式
首先通過雙方協商解決，協商解決不成，則通過以下途徑之一解決糾紛：
□ 提請仲裁 ？向人民法院提起訴訟
*.組成合同的文件
本協議書與下列文件一起構成合同文件，如下述文件之間有任何抵觸、矛盾或歧義，應按以下順序解釋：
(*)在采購或合同履行過程中乙方作出的承諾以及雙方協商達成的變更或補充協議
(*)成交通知書
(*)響應文件
(*)政府采購合同格式條款及其附件
(*)專用合同條款
(*)通用合同條款(如果有)
(*)標準、規范及有關技術文件，圖紙，已標價工程量清單或預算書(如果有)
(*)其他合同文件。
*.合同生效
本合同自雙方簽字蓋章生效。
*.合同份數
本合同一式陸份，采購人執肆份，供應商執兩份，均具有同等法律效力。
合同訂立時間：****年**月**日
合同訂立地點：
甲 方：(公章) 乙 方：(公章)
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電 話：電 話：
傳 真：傳 真：
開戶銀行：
帳 號：
第一節 通用合同條款*
通用合同條款共計**條，采用《湖南省公路工程標準施工招標文件(****版)》第一節“通用合同條款”。
第二節專用合同條款*.公路工程專用合同條款
公路工程專用合同條款共計**條，采用《湖南省公路工程標準施工招標文件(****版)》第二節“專用合同條款-*.公路工程專用合同條款”。
附件：
工程質量保修書
發包人(全稱)：茶陵縣秩堂鎮人民政府
承包人(全稱)：登錄后查看
為保證****年茶陵縣旅游資源產業路-小田至江西三灣公路(錫田村)(工程名稱)在合理使用期限內正常使用，發包人和承包人根據《中華人民共和國建筑法》和《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程相關質量保修辦法》，經協商一致簽訂工程質量保修書。承包人在質量保修期內應按照有關規定及雙方約定承擔工程質量保修責任。
*、質量保修范圍
質量保修范圍包括地基基礎工程、主體結構工程、屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間、外墻面的防滲漏工程、電氣管線工程、給排水管道工程、設備安裝工程、供熱、供冷系統工程、裝飾裝修工程及雙方約定及其他項目。具體質量保修范圍，雙方約定如下：合同約定和承包人實際完成全部項目及工程量。
*、質量保修期
*.*質量保修期從工程實際竣工驗收合格之日起計算。單項竣工驗收的工程，按單項工程分別計算質量保修期。
*.* 雙方根據《建設工程質量管理條例》及有關規定，約定本工程質量保修期如下：
(*)地基基礎工程、主體結構工程為設計文件規定的合理使用年限；
(*)屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏工程為：*年；
(*)電氣管線工程、給排水管道工程、設備安裝工程為：*年；
(*)供熱、供冷系統工程為：*個采暖期、供冷期；
(*)其他項目保修期約定如下：本工程質量保修期為*年。
*、質量保修責任
*.* 屬于保修范圍的項目，承包人應在接到通知后的*天內派人保修，承包人不在約定期限內派人保修，發包人可自行或指派第三方保修。
*.* 發生緊急搶修事故的，承包人在接到通知后，應立即到達事故現場搶修。
*.* 在國家規定的工程合理使用期限內，承包人應確保地基基礎工程和主體結構的安全和質量。凡出現其質量問題，應立即報告當地建設行政主管部門，由設計單位提出保修方案，承包人應立即實施保修。
*.* 質量保修完成后，由發包人組織驗收。
* 質量保修費用
質量保修費用及相關的損害賠償費，由造成質量缺陷的責任方承擔。
* 質量保證金
質量保證金的使用、約定、支付、返還與本合同的質量保證金賦予的約定一致。
* 其他
*.* 雙方約定的其它工程質量保修事項： 在合同簽訂時另行協商。
*.* 本工程質量保修書，由發包人承包人在工程竣工驗收前簽署，作為合同附件，其有效期限至保修期滿。
發包人(公章)：承包人(公章)：
法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：
登錄后查看 登錄后查看
廉政合同
根據《關于在交通基礎設施建設中加強廉政建設的若干意見》以及有關工程建設、廉政建設的規定，為做好工程建設中的黨風廉政建設，保證工程建設高效優質，保證建設資金的安全和有效使用以及投資效益，本項目發包人茶陵縣秩堂鎮人民政府 (發包人名稱，以下簡稱“發包人”)與承包人登錄后查看(承包人名稱，以下簡稱“承包人”)，特訂立如下合同。
*. 發包人和承包人雙方的權利和義務
(*)嚴格遵守黨的政策規定和國家有關法律法規及交通運輸部的有關規定。
(*)嚴格執行****年茶陵縣旅游資源產業路-小田至江西三灣公路(錫田村)施工合同文件，自覺按合同辦事。
(*)雙方的業務活動堅持公開、公正、誠信、透明的原則(法律認定的商業秘密和合同文件另有規定除外)，不得損害國家和集體利益，不得違反工程建設管理規章制度。
(*)建立健全廉政制度，開展廉政教育，設立廉政告示牌，公布舉報電話，監督并認真查處違法違紀行為。
(*)發現對方在業務活動中有違反廉政規定的行為，有及時提醒對方糾正的權利和義務。
(*)發現對方嚴重違反本合同義務條款的行為，有向其上級有關部門舉報、建議給予處理并要求告知處理結果的權利。
*. 發包人的義務
(*)發包人及其工作人員不得索要或接受承包人的禮金、有價證券和貴重物品，不得讓承包人報銷任何應由發包人或發包人工作人員個人支付的費用等。
(*)發包人工作人員不得參加承包人安排的超標準宴請和娛樂活動；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高檔辦公用品等。
(*)發包人及其工作人員不得要求或者接受承包人為其住房裝修、婚喪嫁娶活動、配偶子女的工作安排以及出國出境、旅游等提供方便等。
(*)發包人工作人員及其配偶、子女不得從事與發包人工程有關的材料設備供應、工程分包、勞務等經濟活動等。
(*)發包人及其工作人員不得以任何理由向承包人推薦分包單位或推銷材料，不得要求承包人購買合同規定外的材料和設備。
(*)發包人工作人員要秉公辦事，不準營私舞弊，不準利用職權從事各種個人有償中介活動和安排個人施工隊伍。
*. 承包人的義務
(*)承包人不得以任何理由向發包人及其工作人員行賄或饋贈禮金、有價證券、貴重禮品。
(*)承包人不得以任何名義為發包人及其工作人員報銷應由發包人單位或個人支付的任何費用。
(*)承包人不得以任何理由安排發包人工作人員參加超標準宴請及娛樂活動。
(*)承包人不得為發包人單位和個人購置或提供通信工具、交通工具和高檔辦公用品等。
*. 違約責任
(*)發包人及其工作人員違反本合同第*、*條，按管理權限，依據有關規定給予黨紀、政紀或組織處理；涉嫌犯罪的，移交司法機關追究刑事責任；給承包人單位造成經濟損失的，應予以賠償。
(*)承包人及其工作人員違反本合同第*、*條，按管理權限，依據有關規定給予黨紀、政紀或組織處理；給發包人單位造成經濟損失的，應予以賠償；情節嚴重的，發包人建議交通運輸主管部門給予承包人一至三年內不得進入其主管的公路建設市場的處罰。
*. 雙方約定：本合同由雙方或雙方上級單位的紀檢監察部門負責監督執行。由發包人或發包人上級單位的紀檢監察部門約請承包人或承包人上級單位紀檢監察部門對本合同執行情況進行檢查，提出在本合同規定范圍內的裁定意見。
*. 本合同有效期為發包人和承包人簽署之日起至該工程項目竣工驗收后止。
*. 本合同作為****年茶陵縣旅游資源產業路-小田至江西三灣公路(錫田村)(項目名稱)施工合同的附件，與工程施工合同具有同等的法律效力，經合同雙方簽署后立即生效。
*. 本協議書一式陸份，發包人執肆份，承包人執兩份，自雙方簽訂之日起生效。
(此頁無正文)
發包人(公章)：承包人(公章)：
法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：
登錄后查看 登錄后查看
安全生產合同
為在****年茶陵縣旅游資源產業路-小田至江西三灣公路(錫田村)項目名稱)施工合同的實施過程中創造安全、高效的施工環境，切實做好本項目的安全管理工作，本項目發包人茶陵縣秩堂鎮人民政府 (發包人名稱，以下簡稱“發包人”)與承包人登錄后查看(承包人名稱，以下簡稱“承包人”)特此簽訂安全生產合同。
*、發包人職責
(*)嚴格遵守國家有關安全生產的法律法規，認真執行工程承包合同中的有關安全要求。
(*)按照“安全第一、預防為主、綜合治理”和堅持“管生產必須管安全”的原則進行安全生產管理，做到生產與安全工作同時計劃、布置、檢查、總結和評比。
(*)重要的安全設施必須堅持與主體工程“三同時”的原則，即：同時設計、審批，同時施工，同時驗收，投入使用。
(*)定期召開安全生產調度會，及時傳達中央及地方有關安全生產的精神。
(*)組織對承包人施工現場進行安全生產檢查，監督承包人及時處理發現的各種安全隱患。
*、承包人職責
(*)嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》《建設工程安全生產管理條例》等國家有關安全生產的法律法規、《公路水運工程安全生產監督管理辦法》和《公路工程施工安全技術規范》等有關安全生產的規定。認真執行工程承包合同中的有關安全要求。
(*)堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”和“管生產必須管安全”的原則， 加強安全生產宣傳教育，增強全員安全生產意識，建立健全各項安全生產的管理機構和安全生產管理制度，配備專職及兼職安全檢查人員，有組織有領導地開展安全生產活動。各級領導、工程技術人員、生產管理人員和具體操作人員，必須熟悉和遵守本合同的各項規定，做到生產與安全工作同時計劃、布置、檢查、總結和評比。
(*)建立健全安全生產責任制。從派往項目實施的項目經理到生產工人(包括臨時雇請的民工)的安全生產管理系統必須做到縱向到底，一環不漏；各職能部門、人員的安全生產責任制做到橫向到邊，人人有責。項目經理是安全生產的第一責任人。現場設置的安全機構，應按《公路水運工程安全生產監督管理辦法》規定的最低數量和資質條件配備專職安全生產管理人員，專職負責所有員工的安全和治安保衛工作及預防事故的發生。安全機構人員有權按有關規定發布指令，并采取保護性措施防止事故發生。
(*)承包人在任何時候都應采取各種合理的預防措施，防止其員工發生任何違法、違禁、暴力或妨礙治安的行為。
(*)承包人聘用的作業人員必須年滿**周歲以上，**周歲以下。施工單位必須具有勞動安全管理部門頒發的安全生產考核合格證書，參加施工的人員，必須接受安全技術教育，熟知和遵守本工種的各項安全技術操作規程， 定期進行安全技術考核，合格者方準上崗操作。對于從事電氣、起重、建筑登高架設作業、鍋爐、壓力容器、焊接、機動車船艇駕駛、爆破、潛水、瓦斯檢驗等特殊工種的人員，經過專業培訓，獲得《安全操作合格證》后，方準持證上崗。凡是施工運輸車輛，必須持有效證件，駕駛中必須持有效駕駛證。施工現場如出現特種作業無證操作現象時，項目經理必須承擔管理責任。
(*)對于易燃易爆的材料除應專門妥善保管之外，還應配備有足夠的消防設施，所有施工人員都應熟悉消防設備的性能和使用方法；承包人不得將任何種類的爆炸物給予、易貨或以其他方式轉讓給任何其他人，或允許、容忍上述同樣行為。
(*)操作人員上崗，必須按規定穿戴防護用品。施工負責人和安全檢查員應隨時檢查勞動防護用品的穿戴情況，不按規定穿戴防護用品的人員不得上崗。
(*)所有施工機具設備和高空作業的設備均應定期檢查，并有安全員的簽字記錄，保證其經常處于完好狀態；不合格的機具、設備和勞動保護用品嚴禁使用。
(*)施工中采用新技術、新工藝、新設備、新材料時，必須制定相應的安全技術措施，施工現場必須**小時設立反光藍底白字相關的安全標志牌(內容分別為限速、禁令指示性標志牌)，夜間施工必須設立照明燈。引導車輛輾壓路面時。必須用竹架和木架或施工牌，嚴禁用石塊、礫石攔車壓路。
(**)承包人必須按照本工程項目特點，組織制定本工程實施中的生產安全事故應急救援預案；如果發生安全事故，應按照《國務院關于特大安全事故行政責任追究的規定》以及其他有關規定，及時上報有關部門，并堅持“四不放過”的原則，嚴肅處理相關責任人。
(**)安全生產費用按照《公路水運工程安全生產監督管理辦法》的相關規定使用和管理。
(**)承包方施工期間，應當嚴格履行《安全生產合同》。在施工期內，承包方應當加強對施工人員的安全教育，嚴格按照技術規范操作施工，杜絕安全事故發生。一旦工作人員發生因工死亡、因工負傷等有關待遇，由承包方負責。
(**)承包人須按照本項目邊施工邊通車及需斷道施工的特點，制定專項施工方案。需明確擺放安全標志牌及必要的安全指導人員。
(**)為避免和減少風險，承包方對涉及本合同的全部勞動用工，應當依法為其提供社會保險和人身意外傷害保險。
*、違約責任
(*)承包方需交納 壹萬元整給發包方作安全風險責任保證金，如有違反上述條款之一者，每違反一次扣罰人民幣***-****元，如因承包方違約造成安全事故，將扣除該項安全風險責任保證金并依法追究責任。如承包方工程施工過程中未出現任何安全事故，在工程完工后發包方無息退返該項安全風險責任保證金給承包方。
(*)如因發包人或承包人違約造成安全事故，將依法追究責任。
(*)本合同由發包人和承包人簽署并加蓋單位章后生效，全部工程竣工驗收后失效。
(*)本協議書一式陸份，發包人執肆份，承包人執兩份，自雙方簽訂之日起生效。
發包人(公章)：承包人(公章)：
法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：
登錄后查看 登錄后查看
