*號線拙政園蘇博站地下空間升級改造項目(***)
工程總承包招標公告
本招標項目*號線拙政園蘇博站地下空間升級改造項目(***)已由 蘇州市數(shù)據(jù)局以蘇數(shù)據(jù)備【****】**號批準建設，項目業(yè)主為登錄后查看，建設資金來自自籌，項目出資比例為***%。項目已具備招標條件，現(xiàn)進行公開招標，特邀請有興趣的潛在投標人參加投標。
*.*項目概況
*.*.*建設地點：蘇州市姑蘇區(qū)*號線拙政園蘇博站地下空間。
*.*.*建設規(guī)模：*號線拙政園蘇博站地下空間升級改造面積約****㎡，其中食堂改造經(jīng)營區(qū)面積約***㎡，公區(qū)約***㎡；配套商業(yè)區(qū)域改造面積約***㎡。(注：以上面積僅為預估，最終以實際面積為準。)
*.*.*合同估算價：****萬元
*.*.*工期要求：
總工期要求：**日歷天
設計開工日期：****年*月**日(具體開工時間以發(fā)包人開工令為準)
施工開工日期：****年**月**日(具體開工時間以發(fā)包人開工令為準)
工程竣工日期：****年** 月**日。
除上述總工期外，發(fā)包人還要求以下節(jié)點工期：詳見第六章 第二篇專用技術(shù)要求
(以上開工時間及改造實施范圍均為暫定，業(yè)主可根據(jù)項目運營開發(fā)等情況進行調(diào)整，承包商須服從業(yè)主的調(diào)整，同時不影響其他服務的合同價格。)
*.*.* 其他:/
*.*招標范圍：本工程設計、工程施工、設備購置并安裝調(diào)試直至竣工驗收合格及保修期內(nèi)的保修、移交、備案等相關資料的辦理等，具體范圍詳見發(fā)包人要求。
*.*申請人應具備【工程設計綜合甲級】或【(建筑行業(yè))行業(yè)資質(zhì)乙級及以上】或【建筑行業(yè)(建筑工程)專業(yè)資質(zhì)乙級及以上】或【(建筑裝飾工程設計專項資質(zhì)甲級)以及(消防設施工程設計專項乙級及以上)】設計資質(zhì)，同時具備【建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包資質(zhì)二級及以上】以及【建筑機電安裝工程專業(yè)承包資質(zhì)二級及以上】以及【消防設施工程專業(yè)承包資質(zhì)二級及以上】施工資質(zhì)，并在人員、設備、資金等方面具備相應的工程總承包能力。
*.*投標人擬派總承包項目經(jīng)理應當具有[一級注冊建造師同時具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(*證)])或[國家一級注冊建筑師]或[國家注冊監(jiān)理工程師]，且必須滿足下列條件：
(*)總承包項目經(jīng)理不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執(zhí)業(yè)。
(*)總承包項目經(jīng)理不得同時在兩個或者兩個以上工程項目上任職。
(*)總承包項目經(jīng)理無行賄犯罪行為記錄；或有行賄犯罪行為記錄，但自記錄之日起已超過*年的。
登錄后查看
*.*.*工程總承包項目經(jīng)理以工程總承包項目經(jīng)理身份承擔過以下類似工程(*)，或以項目負責人身份承擔過以下項目類似工程(*)或(*)：
*.*.*投標人承擔過以下類似工程(*)、(*)、(*)業(yè)績之一，如為聯(lián)合體投標，類似工程(*)、(*)以牽頭方業(yè)績?yōu)闇剩?/p>
類似工程認定標準：
(*)工程總承包業(yè)績：****年*月*日至今(以竣工驗收報告時間為準)承擔過單項合同金額***萬元及以上的裝修工程總承包(***)業(yè)績；
(*)工程施工業(yè)績：****年*月*日至今(以竣工驗收報告時間為準)承擔過單項合同金額***萬元及以上的裝修工程；
(*)工程設計業(yè)績：****年*月*日至今(以合同簽訂時間為準)承擔過設計合同總投資金額***萬元及以上的裝修工程設計；
注：(*)、(*)項業(yè)績需提供以下證明材料：中標通知書(如有)、工程總承包合同或施工合同、竣工驗收報告的原件掃描件，如上述材料無法體現(xiàn)相關信息的，可提供業(yè)主證明加以佐證。
(*)項業(yè)績需提供以下證明材料：中標通知書(如有)、設計合同的原件掃描件，如上述材料無法體現(xiàn)相關信息的，可提供業(yè)主證明加以佐證。
□*.*.*自登錄后查看以來，投標人和擬派總承包項目經(jīng)理沒有因串通投標、弄虛作假、以他人名義投標、騙取中標、轉(zhuǎn)包、違法分包等違法行為受到建設等有關部門行政處罰的；
□*.*.*自登錄后查看以來，投標人沒有無正當理由放棄中標資格(不含總承包項目經(jīng)理多投多中后放棄)、不與招標人訂立合同、拒不提供履約擔保情形的；
□*.*.*自登錄后查看以來，投標人沒有因拖欠工人工資被招標項目所在地省、市、縣(市、區(qū))建設行政主管部門通報批評的；
□*.*.*自登錄后查看以來，投標人或者擬派總承包項目經(jīng)理在招標人之前的工程中沒有履約評價不合格的，履約評價不合格的名單如下：
*.*投標人不得有招標文件第二章投標人須知第*.*.*項規(guī)定的情形。
登錄后查看
*接受聯(lián)合體投標。
采用聯(lián)合體投標的，應滿足招標文件第二章投標人須知第*.*.*項的規(guī)定。
聯(lián)合體投標的應滿足下列要求：：①若為聯(lián)合體投標，須附聯(lián)合體協(xié)議，并明確約定各方擬承擔的工作和責任，且在規(guī)定端口上傳聯(lián)合體協(xié)議書原件掃描件；②聯(lián)合體組成方不得超過*家單位，應由設計單位和施工單位組成，聯(lián)合體牽頭方須為具備建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包資質(zhì)二級及以上的施工單位；③擬派的工程總承包項目經(jīng)理須為牽頭方單位在職人員；④聯(lián)合體的各成員不得再以自己名義單獨參加本次投標，也不得參加另外的聯(lián)合體參加本次投標，如有違反將取消該聯(lián)合體及聯(lián)合體各成員的投標資格。
*.*其他要求：
(*)申請人或聯(lián)合體投標的施工總承包企業(yè)須具備安全生產(chǎn)條件，并取得安全生產(chǎn)許可證(相關規(guī)定不作要求的除外)；
(*)本項目除工程總承包項目經(jīng)理外還須設置設計負責人和施工負責人，擬派的工程總承包項目經(jīng)理可以兼任施工負責人。設計負責人須具有國家一級注冊建筑師或高級工程師及以上職稱；施工負責人須具有一級注冊建造師和有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(*證)，且無在建工程。
(*)投標申請人具有獨立訂立合同的能力；
(*)本項目執(zhí)行《關于在公共資源交易領域的招標投標活動中建立對失信被執(zhí)行人聯(lián)合懲戒機制的實施意見》(蘇信用辦[****]**號)。投標人失信被執(zhí)行人情況以“信用中國”(登錄后查看)網(wǎng)站查詢結(jié)果(嚴重失信主體名單)為準；
(*)根據(jù)省、市清欠辦被限制市場準入和通報批評的企業(yè)及人員名單的通知，在全省限制市場準入的單位和人員未經(jīng)解禁不得參加本項目投標，建筑施工企業(yè)不得與限制準入的勞務企業(yè)開展勞務合作。
(*)本項目執(zhí)行市住房城鄉(xiāng)建設局關于公布最新季度的蘇州市建筑業(yè)企業(yè)投標行為考核結(jié)果的通知。
(*)本工程執(zhí)行“蘇建招辦〔****〕*號文”，投標人在投標文件遞交截止時間當日，建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)(本次招標中需要的企業(yè)資質(zhì))動態(tài)監(jiān)管結(jié)果均不處于不合格狀態(tài)。
(*)本項目執(zhí)行《市住房城鄉(xiāng)建設局關于貫徹《江蘇省招標投標條例》的通知》(蘇住建建〔****〕*號)的規(guī)定。
(**)投標人近*年內(nèi)有行賄犯罪行為且被記錄或近*年內(nèi)有行賄不良行為且被記錄(以行賄人或受賄人的法院判決書認定，按首次公告發(fā)布之日推算，時間以判決書落款時間為準；行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書中達到《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》(法釋[****]*號)第七條第一款規(guī)定金額的即行受限)的；法定代表人有行賄犯罪記錄且自記錄之日至首次公告發(fā)布之日未超過*年或有行賄不良行為記錄且自記錄之日至首次公告發(fā)布之日未超過*年(以行賄人或受賄人的法院判決書認定，時間以判決書落款時間為準；行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書認定中達到《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》(法釋[****]*號)第七條第一款規(guī)定金額的即行受限)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，招標人將拒絕其投標或取消其中標資格。
(**)施工負責人是非變更后無在建工程，或施工負責人是變更后無在建工程(必須原合同工期已滿且變更備案之日已滿*個月)，或因非承包方原因致使工程項目停工或因故不能按期開工、且已辦理了施工負責人解鎖手續(xù)，或施工負責人有在建工程，但該在建工程與本次招標的工程屬于同一工程項目、同一項目批文、同一施工地點分段發(fā)包或分期施工的情況且總的工程規(guī)模在施工負責人執(zhí)業(yè)范圍之內(nèi)。
(**)同一投標單位(含聯(lián)合體各方)可同時參加*號線拙政園蘇博站地下空間升級改造項目(***)、*號線拙政園蘇博站地下空間升級改造項目(***)的投標，但只能中標其中一個項目。
*、如兩個項目均由評標委員會直接推薦中標候選人，某一投標人(含聯(lián)合體各方)在兩個項目中均排名第一，則優(yōu)先推薦其為*號線拙政園蘇博站地下空間升級改造項目(***)的第一中標候選人，并不再推薦其為另一項目中標候選人，另一項目由其后續(xù)單位按排名次序遞補；
*、如某項目由評標委員會直接推薦中標候選人，另一項目采用評定分離，則該項目第一中標候選人，不再推薦為另一項目的不排序的中標候選人；
*、如兩個項目均采用評定分離，則優(yōu)先定標*號線拙政園蘇博站地下空間升級改造項目(***)中標人，且該中標人將不再作為另一項目定標票決時可選擇的投票對象，但該單位仍參與另一項目定標環(huán)節(jié)。
*.*招標文件獲取時間為： ****年*月*日**時**分至****年*月**日**時**分；
*.*招標文件獲取方式：投標人使用**數(shù)字證書登錄“電子招標投標交易平臺”獲取；
本招標公告及招標文件中“電子招標投標交易平臺”選用：蘇州市公共資源交易平臺。
企業(yè)注冊問題、注冊后完善信息問題、登錄問題、**相關問題等參見《常見問題及解答匯總》******.****.******.***.**/*****/**********/?******=********-****-****-****-************&***********=******)
*.* 投標截止時間為：****年*月*日*時**分。
*.*逾期送達的投標文件，招標人不予受理。
*.資格審查
本次招標采用資格后審方式進行資格審查，資格評審標準詳見招標文件第三章。
本次招標的評標標準和方法詳見招標文件第三章。
本項目采用評定分離，由評標委員會推薦*名不排序的中標候選人進入定標程序(有效投標不超過*家時，不再采用評定“評定分離”確定中標人，由評標委員會根據(jù)綜合得分排名推薦中標候選人；有效投標為*～*家時，推薦*名不排序的中標候選人；有效投標大于*家時，推薦*名不排序的中標候選人)，最終由招標人采用票決法確定擬定中標人。
*.發(fā)布公告的媒介
本次招標公告在蘇州市公共資源交易網(wǎng)“登錄后查看”、蘇州軌道交通網(wǎng)“登錄后查看">點擊查看相關鏈接”(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。
*.聯(lián)系方式
